O BRACUHY : REALIDADE É BEM DIFERENTE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO – LEI Nº 8666/93
PARTES: - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e VALLE SUL
CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATO DE OBRAS Nº 013/2009.
OBJETO: - Obra de Pavimentação e Drenagem na Rua São Jorge e
Transversais, na Santa Rita do Bracuhy – Angra dos Reis/RJ
VALOR: - O preço da obra ora contratada é de R$ 1.455.805,00 (Um
milhão, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO:- Os pagamentos serão efetuados em 15 (quinze)
dias corridos, contados da apresentação da fatura correspondente a cada
medição prevista no edital obedecendo o cronograma de execução e
devidamente atestado pelo Órgão fiscalizador.
PRAZO:- A obra ora pactuada deverá concluir-se no prazo de 120 (cento e
vinte) dias.
DOTAÇÃO:- A despesa decorrente deste contrato correrá por conta do
Programa de Trabalho: 20.20.451.120.1.401.2009, Elemento de
Despesa: 449051, tendo sido emitida a Nota de Empenho Global nº
002301 em 06/05/2009.
AUTORIZAÇÃO:- Solicitado através do memorando nº 0219/2009/SOH
de 16/02/2009, devidamente autorizado pelo Secretário Municipal de Obras,
Habitação e Serviços Públicos e homologado pelo mesmo em 06/05/2009
no Termo Adjudicatório de Tomada de Preços nº 002/2009/SGD.SSLC, de
30/04/2009, constantes do Processo Administrativo nº 1919/2009 de 17/
03/2009.
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2009.
Angra dos Reis, 11 de maio de 2009.
ANDRÉ GOMES PEREIRA
Procurador-Geral do Município
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO – LEI Nº 8666/93
PARTES: - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e VALLE SUL
CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATO DE OBRAS Nº 013/2009.
OBJETO: - Obra de Pavimentação e Drenagem na Rua São Jorge e
Transversais, na Santa Rita do Bracuhy – Angra dos Reis/RJ
VALOR: - O preço da obra ora contratada é de R$ 1.455.805,00 (Um
milhão, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO:- Os pagamentos serão efetuados em 15 (quinze)
dias corridos, contados da apresentação da fatura correspondente a cada
medição prevista no edital obedecendo o cronograma de execução e
devidamente atestado pelo Órgão fiscalizador.
PRAZO:- A obra ora pactuada deverá concluir-se no prazo de 120 (cento e
vinte) dias.
DOTAÇÃO:- A despesa decorrente deste contrato correrá por conta do
Programa de Trabalho: 20.20.451.120.1.401.2009, Elemento de
Despesa: 449051, tendo sido emitida a Nota de Empenho Global nº
002301 em 06/05/2009.
AUTORIZAÇÃO:- Solicitado através do memorando nº 0219/2009/SOH
de 16/02/2009, devidamente autorizado pelo Secretário Municipal de Obras,
Habitação e Serviços Públicos e homologado pelo mesmo em 06/05/2009
no Termo Adjudicatório de Tomada de Preços nº 002/2009/SGD.SSLC, de
30/04/2009, constantes do Processo Administrativo nº 1919/2009 de 17/
03/2009.
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2009.
Angra dos Reis, 11 de maio de 2009.
ANDRÉ GOMES PEREIRA
Procurador-Geral do Município
Nenhum comentário:
Postar um comentário